Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 28.05.2015 N 929 "О проведении открытого конкурса на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского района в 2015 году"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 929
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МИЧУРИНСКОГО
РАЙОНА В 2015 ГОДУ
В целях реализации Закона Тамбовской области от 23.07.2013 № 309-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области", на основании Договора о передаче функций технического заказчика от 05.03.2015 администрация района постановляет:
1. Провести открытый конкурс на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского района в 2015 году.
2. Утвердить конкурсную документацию на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского района в 2015 году согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Мичуринского района http://www.michrn.ru и сайте "Тамбовский областной портал" www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.В.Черных.
Врио главы администрации района
С.В.Щукин
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации Мичуринского района
от 28.05.2015 № 929
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МИЧУРИНСКОГО
РАЙОНА В 2015 ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Организатором открытого конкурса является администрация Мичуринского района Тамбовской области. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса указаны в пункте 1 Извещения о проведении конкурса (Приложение 1 к конкурсной документации) (далее - извещение).
1.2. Форма торгов: открытый конкурс, при котором информация о его проведении сообщается организатором конкурса неограниченному кругу лиц и к участникам конкурса предъявляются единые требования.
1.3. Предметом открытого конкурса является:
Лот № 1. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Турмасово, ул. Калинина, д. 146;
Лот № 2. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Советская, д. 7;
Лот № 3. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Горького, д. 8;
Лот № 4. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 13;
Лот № 5. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 8;
Лот № 6. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Социалистическая, д. 112.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 9 Извещения (Приложение 1 к конкурсной документации). Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса. Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании сметной документации (Приложение 2 к конкурсной документации - не приводится).
1.5. Крайним сроком подачи заявок на участие в конкурсе является день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки подаются с 08 часов 00 минут 16 июня 2015 года до 09 часов 00 минут 01 июля 2015 года (время местное) по адресу: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, каб. 36, часы работы: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени; суббота, воскресенье - выходной.
1.6. Адрес, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указано в пункте 6 Извещения (Приложение 1 к конкурсной документации).
На вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать представители всех претендентов на участие в конкурсе.
1.7. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте администрации района http://www.michrn.ru не менее чем за 15 календарных дней до вскрытия конвертов.
Претендент может ознакомиться с конкурсной документацией на сайте либо запросить ее у организатора торгов (контактная информация указана в п. 1.9), на основании заявления, поданного в письменной форме. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
1.8. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном сайте администрации района http://www.michrn.ru в трехдневный срок с даты подведения итогов конкурса.
1.9. Должностное лицо организатора торгов, ответственное за контакты с претендентами на участие в открытом конкурсе: ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района Бахолдина Ольга Алексеевна, тел. 8 (47545) 5-21-87 e-mail: stroit@r45.tambov.gov.ru.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. Претендент на участие в конкурсе должен удовлетворять следующим обязательным требованиям к претендентам на участие в конкурсе:
2.1.1. В отношении претендента на участие в конкурсе не должна проводиться процедура реорганизации и (или) ликвидации, а также отсутствовать решение арбитражного суда о признании претендента на участие в конкурсе банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.1.2. Деятельность претендента на участие в конкурсе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.1.3. В отношении претендента на участие в конкурсе должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков;
2.1.4. Наличие у претендента на участие в конкурсе свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к соответствующим работам.
2.2. Помимо соответствия требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего раздела, претендент на участие в конкурсе обязан предоставить заявку на участие в конкурсе, а также приложения к такой заявке, оформленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
2.3. При рассмотрении заявок претендент на участие в конкурсе не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае его несоответствия требованиям, установленным п. 2.1 настоящего раздела, а также в случаях:
2.3.1. непредставления претендентом на участие в конкурсе обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в конкурсе или об услугах, на оказание которых проводится конкурс;
2.3.2. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
2.4. Конкурсная комиссия отстраняет претендента на участие в конкурсе и (или) участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:
2.4.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом на участие в конкурсе (участником конкурса) в составе заявки на участие в конкурсе;
2.4.2. установления факта проведения ликвидации в отношении претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) и (или) принятия арбитражным судом решения о признании претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) - юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.4.3. установления факта приостановления деятельности претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) - юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Порядок подачи, отзыва, возврата заявок на участие в
конкурсе и порядок внесения изменений в них
3.1. Заявки на участие в конкурсе подаются претендентами на участие в конкурсе лично должностному лицу, ответственному за прием заявок на участие в конкурсе, указанному в п. 1 извещения, по месту (адресу) принятия заявок на участие в конкурсе, указанному в п. 4 извещения о проведении конкурса, в сроки, указанные в п. 3 извещения.
3.2. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.3. Для участия в конкурсе претендент подает заявку, составленную по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.
3.4. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации, в обязательном порядке должна содержать документы, указанные в приложении 4.
3.5. Претендент на участие в конкурсе указывает на конверте с заявкой и прилагаемых к ней документах свое фирменное наименование, почтовый адрес, ОГРН (ОГРНИП), ИНН. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка на участие в конкурсе, исключительно следующим образом:
Заявка
на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
3.6. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность сохранения его целостности при вскрытии.
3.7. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 3.6 настоящего приложения, организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.8. Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами на участие в конкурсе заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.
3.9. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом на участие в конкурсе, должна быть написана на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.10. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. Включение в заявку любых дополнений либо изменений, не содержащихся в форме заявки, установленной конкурсной документацией, а также исключение из заявки любых сведений, указанных в форме заявки, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.11. Заявка и опись документов к заявке должны быть подписаны уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе. При этом понятие "уполномоченного лица" приведено в п. 10, 11 и 12 приложения 5 к настоящей конкурсной документации.
3.12. Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
- Претендент на участие в конкурсе подает в письменном виде уведомление, скрепленное печатью и заверенное подписью уполномоченного лица претендента на участие в конкурсе, об отзыве заявки на участие в конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, дата, время, способ подачи заявки на участие в конкурсе.
- Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу фактического места нахождения организатора конкурса, указанному в п. 1 извещения о проведении конкурса. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери.
- Претенденты на участие в конкурсе имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.
- Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
3.13. Все заявки на участие в конкурсе, а также приложения к ним, не возвращаются, кроме отозванных претендентами на участие в конкурсе заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.
В случае установления факта подачи одним претендентом на участие в конкурсе двух и более заявок на участие в конкурсе, при условии, что заявки на участие в конкурсе, поданные ранее таким претендентом, не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента не рассматриваются и возвращаются претенденту на участие в конкурсе.
Возвращение заявок осуществляется организатором конкурса по адресу, указанному на конверте с заявкой, в срок, не превышающий одного месяца с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. В случае, если на конверте с заявкой не указан адрес претендента на участие в конкурсе, такой конверт может быть получен претендентом на участие в конкурсе не позднее одного года с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, по месту нахождения организатора конкурса, указанному в п. 1 извещения о проведении конкурса.
3.14. Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе.
Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
- Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указывается:
Изменения к заявке на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
- Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
- Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
- Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по тому же адресу, что и сами заявки на участие в конкурсе.
- Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
4. Внесение изменений в конкурсную документацию
4.1. Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию, не затрагивающие предмета конкурса, не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на сайте http://www.michrn.ru и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.
4.2. Срок подачи заявок на участие в конкурсе в случае внесения изменений в конкурсную документацию продлевается таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее 10 рабочих дней. Если изменения в извещении, конкурсной документации вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается в отношении конкретного лота.
4.3. Участники конкурса и претенденты, использующие конкурсную документацию с сайта http://www.michrn.ru, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.michrn.ru.
Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент или участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
5. Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений
положений конкурсной документации
5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.
5.2. Любой претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменном виде организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан разместить разъяснения на своем официальном сайте в форме электронного документа, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, с указанием предмета запроса, но без указания претендента на участие в конкурсе, от которого поступил запрос.
5.3. Запрос на разъяснение конкурсной документации оформляется по следующей форме.
(на бланке претендента на участие в конкурсе)
Дата, исх. номер.
в __________________________________
(наименование организатора конкурса)
Запрос на разъяснение конкурсной документации
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации на
участие в открытом конкурсе по определению организации на право заключения
договора, определенного п. 2 извещения о проведении конкурса:
№ пп.
Раздел конкурсной документации
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)
или по электронной почте:
___________________________________________________________________________
(адрес электронной почты организации, направившей запрос)
претендент на участие в конкурсе
(уполномоченное лицо) ____________ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе
6.1. Конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается.
6.2. Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов.
6.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе в случае представления документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
6.4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками на участие в конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.
6.5. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) претенденты не имеют права подать и изменять Заявки.
6.6. В первую очередь Конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" Конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.
6.7. При наличии письменного заявления Заявителя об отзыве заявки Конкурсная комиссия немедленно передает конверт с заявкой Заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками. В случае отсутствия на внешнем и (или) внутренних конвертах наименования и почтового адреса участника Конкурсная комиссия вскрывает внешний конверт и (или) один из внутренних конвертов с заявкой такого Заявителя и немедленно передает конверты Заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.
В случае отсутствия Заявителя, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с Заявками конверты с заявкой возвращаются такому Заявителю секретарем Конкурсной комиссии.
6.8. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
6.9. Конкурсная комиссия осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой Заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
5. Признание конкурса несостоявшимся
5.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
5.1.1. подана только одна заявка на участие в конкурсе;
5.1.2. не подано заявок на участие в конкурсе;
5.1.3. к участию в конкурсе допущен один участник;
5.1.4. к участию в конкурсе не допущен ни один участник.
5.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1.2 и 7.1.4 настоящей конкурсной документации, организатор конкурса объявляет о проведении повторного конкурса.
5.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1.1 и 7.1.3 настоящей конкурсной документации, организатор конкурса заключает договор с единственным участником конкурса.
6. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе
6.1. Для определения победителя конкурса организатор конкурса проводит оценку заявок претендентов на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе (далее - участников конкурса).
6.2. Из текста заявок участников конкурса должно письменно следовать их согласие на соблюдение условий договора, заключаемого организатором конкурса с победителем конкурса по его итогам.
6.3. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками.
6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого набрала наивысший итоговый рейтинг, исходя из критериев оценки заявок, указанных в приложении 6 к настоящей конкурсной документации.
6.5. В протоколе рассмотрения и оценки заявок каждому из участников конкурса присваиваются места с первого по последнее, в порядке убывания величины итогового рейтинга. В случае если несколько заявок на участие в конкурсе набрали одинаковую величину итогового рейтинга, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
6.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок.
6.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами конкурсной комиссии и не позднее 2 рабочих дней со дня подписания указанного протокола размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6.8. Протокол рассмотрения и оценки заявок может быть обжалован организатору конкурса в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня, следующего за днем официального размещения указанного протокола организатором конкурса.
7. Заключение договора по результатам проведения торгов
7.1. По результатам проведения торгов с победителем открытого конкурса заключается договор по форме, установленной в Приложении 7 к конкурсной документации, на условиях, предусмотренных в его заявке. Договор заключается на десятый рабочий день со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.
7.2. В случае, если победитель в установленные сроки не представил Техническому заказчику подписанный со своей стороны проект договора, договор заключается с участником торгов, занявшим второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом о результатах торгов.
7.3. Если участник, занявший второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом о результатах торгов, уклонился от заключения договора, то в этом случае проводится повторный конкурс.
7.4. В случаях, когда торги были признаны несостоявшимися в результате того, что только один претендент был признан участником торгов, договор заключается с единственным участником торгов на условиях, предусмотренных в его заявке, если указанная заявка соответствует требованиям, установленным документацией о торгах. В случае уклонения такого участника от заключения договора проводятся повторные торги.
8. Приложения к конкурсной документации
Приложение 1. Извещение о проведении конкурса.
Приложение 2. Сметы на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов по лотам.
Приложение 3. Заявка на участие в открытом конкурсе.
Приложение 4. Опись входящих в состав заявки документов.
Приложение 5. Перечень документов, представляемых участниками конкурса.
Приложение 6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Приложение 7. Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу.
Приложение 1
к конкурсной документации
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
наименование организатора конкурса
Администрация Мичуринского района Тамбовской области
местонахождение организатора конкурса
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, 45А, каб. 36
фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием заявок на участие в конкурсе, с указанием его адреса электронной почты и номера телефона
Бахолдина Ольга Алексеевна - ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района, тел.: (47545) 5-21-87 (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни)
Адрес электронной почты: stroit@r45.tambov.gov.ru
2.
предмет конкурса
Лот № 1. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Турмасово, ул. Калинина, д. 146;
Лот № 2. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Советская, д. 7;
Лот № 3. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Горького, д. 8;
Лот № 4. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 13;
Лот № 5. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 8;
Лот № 6. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Социалистическая, д. 112
3.
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе
08 часов 00 минут 16 июня 2015 г.
дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе
09 часов 00 минут 01 июля 2015 г.
4.
место (адрес) принятия заявок на участие в конкурсе с указанием этажа, номера кабинета
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, 3 этаж, каб. 34, тел.: (47545) 5-21-87
время приема заявок
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни)
5.
порядок подачи заявок на участие в конкурсе, включая требования к их оформлению
Определен разделом 3 конкурсной документации
6.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
01 июля 2015 года:
в 11-00;
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, 45А, каб. 34
место, дата и время рассмотрения заявок
03 июля 2015 года:
в 09-00;
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, 3 этаж, каб. 374
место, дата и время подведения итогов конкурса
07 июля 2015 года:
в 09-00;
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, 3 этаж, каб. 34
7.
способы получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте организатора конкурса: http://www.michrn.ru и доступна для ознакомления неограниченному числу лиц без взимания платы. Конкурсную документацию также можно получить по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, 45А, каб. 34, обратившись к контактному лицу Бахолдиной Ольге Алексеевне - ведущему специалисту отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района по электронной почте: stroit@r45.tambov.gov.ru, либо лично в рабочие дни с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни)
8.
срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса
Определен разделом 9 конкурсной документации
9.
начальная (максимальная) цена договора подряда
Лот № 1. 9852 (девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля;
Лот № 2. 8200 (восемь тысяч триста двести) рублей;
Лот № 3. 6877 (шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей;
Лот № 4. 14663 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля;
Лот № 5. 14663 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля;
Лот № 6. 27273 (двадцать семь тысяч двести семьдесят три) рубля
максимальный срок выполнения работ
Не позднее 1 сентября 2015 года
минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг)
3 года
10.
срок, в течение которого организатор конкурса может отказаться от проведения конкурса
не позднее чем за один календарный день до наступления последнего дня срока приема заявок на участие в конкурсе
Приложение 2
к конкурсной документации
Не приводится.
Приложение 3
к конкурсной документации
Заявка
на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
___________________________________________________________________________
(наименование претендента на участие в конкурсе с указанием
организационно-правовой формы, места нахождения (почтового адреса и
юридического адреса), номера контактного телефона)
в лице ________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в
конкурсе.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке и
приложениях к ней.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной
документации, никаких претензий к конкурсной документации не имеем.
4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство
выполнить работы (оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить
выполнение требований, содержащихся в конкурсной документации и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
5. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование претендента на участие в конкурсе)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и (или) об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена.
6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке
на участие в конкурсе информации и подтверждаем право организатора
конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать договор с организатором конкурса и
предоставлять услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации
и условиями наших предложений.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение
работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной
документации и условиями нашего предложения.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного лица,
включая телефон, факс, адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
10. Реквизиты участника конкурса: ИНН: __________, КПП: __________,
ОГРН (ОГРНИП): ______________, юридический адрес: ________________________.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________________.
12. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе и
указанные в описи - на _____ стр.
Претендент на участие в конкурсе (уполномоченное лицо) ________________
(подпись)
М.П.
Приложение 4
к конкурсной документации
Опись
входящих в состав заявки документов
на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
в составе заявки на участие в конкурсе представлены нижеперечисленные
документы, и что содержание описи и состав заявки совпадают.
№ п.п.
Наименование документа
Количество листов
1.
2.
...
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,
печать.
Приложение 5
к конкурсной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
1. Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, а также комплект документов в соответствии с требованиями конкурсной документации, согласно описи, в запечатанном конверте.
2. Все документы по описи, включая саму опись, а также заявка на участие в конкурсе, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скрепленных печатью, на обороте книги должно быть указано количество страниц, указанных цифрами и прописью, а также подпись лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись "Прошито и пронумеровано "__" листов", при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки на участие в конкурсе, и скреплена печатью претендента на участие в конкурсе.
3. Обязательными документами, подаваемыми претендентами на участие в конкурсе, наряду с заявкой на участие в конкурсе, являются:
3.1. Копия устава претендента на участие в конкурсе (для юридических лиц);
3.2. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении претендента на участие в конкурсе, выданная налоговым органом не более чем за 10 календарных дней до ее предоставления претендентом на участие в конкурсе;
3.3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника конкурса, указанные в п. 10, 11 и 12 настоящего приложения;
3.4. Копия свидетельства ИНН претендента на участие в конкурсе;
3.5. Копия свидетельства ОГРН (ОГРНИП) претендента на участие в конкурсе;
3.6. Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к соответствующим работам;
3.7. Коммерческое предложение по форме 1.
4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.
5. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
6. Все документы заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.
7. Все документы, представленные претендентами на участие в конкурсе в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В незаполненных пунктах (в случае их наличия) должен ставиться прочерк.
8. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
9. Заявку на участие в конкурсе может подписывать уполномоченное лицо претендента на участие в конкурсе, которым могут являться:
9.1. Руководитель юридического лица или лично индивидуальный предприниматель;
9.2. Лицо, действующее от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) на основании доверенности.
10. В случае, если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются одним из следующих документов:
10.1. Протокол общего собрания участников (акционеров), содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;
10.2. Решение единственного участника (акционера), содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;
10.3. Протокол совета директоров либо иного руководящего органа юридического лица, к полномочиям которого уставом юридического лица относится избрание руководителя, либо надлежащим образом заверенная выписка из такого документа.
11. В случае, если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является индивидуальный предприниматель, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются копией паспорта лица, являющегося индивидуальным предпринимателем.
12. Если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются оригиналом доверенности либо нотариально заверенной копией такой доверенности (доверенность должна быть подписана руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем)). Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены одним из документов, указанных в п. 10.1 - 10.3 и 11 настоящего приложения.
Форма 1. Конкурсное предложение претендента (участника)
На бланке участника размещения заказа
Дата, исх. номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящим
__________________________________________________________________________,
(наименование претендента)
предлагает выполнить работы по осуществлению строительного контроля за
проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по
адресу: ________________________________
на следующих условиях:
№ п/п
Условия выполнения работ (оказания услуг)
Значение показателя
1
Цена договора, предлагаемая участником (в рублях)
2
Опыт работы, в том числе количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
3
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
- с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
- с опытом работы более 5 лет
Приложение к коммерческому предложению:
1. Сведения об опыте выполнения работ по строительному надзору (Форма
1.1)
_______________________ ______________ /_______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Форма 1.1. Сведения об опыте выполнения работ по строительному надзору
N№ п/п
Наименование объекта, на котором выполнялись работы <*>
Наименование работ
Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, рублей
Период выполнения работ (даты начала и окончания)
Заказчик (генподрядчик) (адрес, контактный телефон)
1
2
3
4
5
6
--------------------------------
<*> Перечислить наиболее крупные объекты строительства, на которых
участник выполнял работы за последние 5 лет.
Приложение 6
к конкурсной документации
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Для определения лучших условий для исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) опыт работы: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
2. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям - 100.
3. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
3.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора", "опыт работы", "квалификация участника": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньше баллов получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
3.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по следующим подкритериям:
а) наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет;
б) наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 5 лет.
3.3. Выставление количества баллов заявкам по критериям осуществляется в соответствии с таблицей 1.
3.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
3.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - по критерию "Квалификация" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
Таблица 1
№ п/п
Наименование критерия
Значение критерия
Количество баллов
1
Цена договора:
Участником предложена цена договора, равная начальной (максимальной) цене
0
Участником предложена цена договора ниже начальной (максимальной) цены договора на количество процентов
5% (включительно) и менее
20
от 5,01% - до 10% (включительно)
30
от 10,01% - до 15% (включительно)
40
от 15,01% - до 20% (включительно)
50
20,01% и более
60
2
Опыт работы
Участник осуществляет аналогичную предмету конкурса деятельность
Менее 1 года
5
От 1 года до 3 лет
10
От 3 до 5 лет
15
Более 5 лет
20
3
Квалификация участника
Наличие квалифицированного персонала, подтвержденного документами, приложенными к конкурсной заявке
наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
10
наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 5 лет
20
Приложение 7
к конкурсной документации
Проект договора
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по
адресу: _____________________________
г. Мичуринск "___" ________ 20__ г.
Администрация Мичуринского района, уполномоченная Некоммерческой
организацией - "Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области" на
основании Договора о передаче функций технического заказчика от 05 марта
2015 г. на осуществление функций технического заказчика в рамках оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на территории Тамбовской области, именуемое в
дальнейшем "Технический заказчик", в лице врио главы администрации района
Щукина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор и нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает осуществление строительного контроля, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного
контроля за капитальным ремонтом многоквартирного дома, расположенного по
адресу: __________________________________________________________________.
1.2. Исполнитель:
1.2.1. Осуществляет контроль и надзор за качеством строительства в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана, требованиями технических регламентов, Договором подряда, заданием Заказчика.
1.2.2. От имени Заказчика осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и муниципальными органами (в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте строительства), организует приемку работ и сдачу Объекта строительства в эксплуатацию (в том числе приемку выполненных работ по отдельным этапам, приемку скрытых работ).
1.2.3. Осуществляет взаимодействие со Строительной организацией, связанное с производством работ на Объекте строительства, дает Строительной организации обязательные для исполнения указания, разъясняет возникающие при строительстве Объекта вопросы.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Оплата работ (услуг), выполняемых по настоящему Договору Генподрядчиком, осуществляется согласно Порядку оплаты договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в случае передачи функции технического заказчика органам местного самоуправления и (или) муниципальным бюджетным учреждениям, утвержденному Постановлением администрации Тамбовской области от 15 июля 2014 года № 767 (далее - "Порядок оплаты договоров подряда").
Расчет в размере ______ (__________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (или без НДС), по настоящему Договору осуществляется в сроки и в порядке, определяемых согласно Порядку оплаты договоров подряда.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: с _____ ___________ 2014 г. до 31 декабря 2015 г.
3.2. Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль за ходом строительства с периодичностью не реже двух раз в неделю.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект строительства в целях осуществления надзора за ведением строительных работ в течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
4.1.2. Принять от Исполнителя акт оказанных услуг и в течение __________ с момента его получения подписать акт или предоставить Исполнителю мотивированные возражения.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Истребовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.
4.3. Обязанности Исполнителя:
4.3.1. Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.
4.3.2. Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на Объекте строительства, в течение срока действия настоящего Договора.
4.3.3. Принимать участие в переговорах со Строительной организацией с целью уточнения условий Договора подряда, графика производства работ, проектно-сметной документации, технологии производства работ.
4.3.4. Осуществлять контроль правильности оформления и соответствия строительным нормам и правилам (далее - СНиП), государственным стандартам (далее - ГОСТ), иным техническим регламентам и законодательству.
4.3.5. Осуществлять контроль за соблюдением Строительной организацией строительных и технологических процессов.
4.3.6. Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиПами, ГОСТами, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации.
4.3.7. Осуществлять контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренными Договором подряда, и графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.
4.3.8. Контролировать своевременное устранение Строительной организацией недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ.
4.3.9. Участвовать в приемке законченных этапов работ.
4.3.10. Участвовать в приемке и составлении актов скрытых работ.
4.3.11. Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам работ и качеству.
4.3.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний дать указание Строительной организации о приостановлении работ при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;
- нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ.
4.3.13. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные строительно-монтажные работы, незамедлительно известить об этом Заказчика и потребовать от Строительной организации (без увеличения стоимости работ по Договору подряда) устранения отмеченных недостатков в порядке и сроки, которые установлены Договором подряда.
4.3.14. Представить Заказчику результат оказанных услуг в виде письменного отчета в следующем порядке.
4.4. Права Исполнителя:
4.4.1. В пределах своей компетенции давать указания Строительной организации, в том числе требовать выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, запрещать Строительной организации использование не отвечающих нормативно-техническим актам недоброкачественных строительных материалов, деталей и конструкций.
4.4.2. Вносить в исполнительную документацию обязательные для Строительной организации требования и указания о качестве строительства, применяемых материалов, деталей и конструкций.
4.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Строительной организацией предписаний органов государственного строительного надзора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Споры, возникшие между Сторонами при выполнении обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае если результат переговоров не будет достигнут, споры подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
"Технический заказчик"
Администрация Мичуринского района Тамбовской области
Юридический адрес:
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45-а, Тел./факс: (47545) 5-34-93 ИНН: 6807001194, КПП: 682701001
Врио главы администрации Мичуринского района _________________ С.В.Щукин
"Исполнитель"
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 929
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МИЧУРИНСКОГО
РАЙОНА В 2015 ГОДУ
В целях реализации Закона Тамбовской области от 23.07.2013 № 309-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области", на основании Договора о передаче функций технического заказчика от 05.03.2015 администрация района постановляет:
1. Провести открытый конкурс на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского района в 2015 году.
2. Утвердить конкурсную документацию на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского района в 2015 году согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Мичуринского района http://www.michrn.ru и сайте "Тамбовский областной портал" www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.В.Черных.
Врио главы администрации района
С.В.Щукин
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации Мичуринского района
от 28.05.2015 № 929
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МИЧУРИНСКОГО
РАЙОНА В 2015 ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Организатором открытого конкурса является администрация Мичуринского района Тамбовской области. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса указаны в пункте 1 Извещения о проведении конкурса (Приложение 1 к конкурсной документации) (далее - извещение).
1.2. Форма торгов: открытый конкурс, при котором информация о его проведении сообщается организатором конкурса неограниченному кругу лиц и к участникам конкурса предъявляются единые требования.
1.3. Предметом открытого конкурса является:
Лот № 1. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Турмасово, ул. Калинина, д. 146;
Лот № 2. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Советская, д. 7;
Лот № 3. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Горького, д. 8;
Лот № 4. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 13;
Лот № 5. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 8;
Лот № 6. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Социалистическая, д. 112.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 9 Извещения (Приложение 1 к конкурсной документации). Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса. Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании сметной документации (Приложение 2 к конкурсной документации - не приводится).
1.5. Крайним сроком подачи заявок на участие в конкурсе является день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки подаются с 08 часов 00 минут 16 июня 2015 года до 09 часов 00 минут 01 июля 2015 года (время местное) по адресу: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, каб. 36, часы работы: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени; суббота, воскресенье - выходной.
1.6. Адрес, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указано в пункте 6 Извещения (Приложение 1 к конкурсной документации).
На вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать представители всех претендентов на участие в конкурсе.
1.7. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте администрации района http://www.michrn.ru не менее чем за 15 календарных дней до вскрытия конвертов.
Претендент может ознакомиться с конкурсной документацией на сайте либо запросить ее у организатора торгов (контактная информация указана в п. 1.9), на основании заявления, поданного в письменной форме. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
1.8. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном сайте администрации района http://www.michrn.ru в трехдневный срок с даты подведения итогов конкурса.
1.9. Должностное лицо организатора торгов, ответственное за контакты с претендентами на участие в открытом конкурсе: ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района Бахолдина Ольга Алексеевна, тел. 8 (47545) 5-21-87 e-mail: stroit@r45.tambov.gov.ru.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. Претендент на участие в конкурсе должен удовлетворять следующим обязательным требованиям к претендентам на участие в конкурсе:
2.1.1. В отношении претендента на участие в конкурсе не должна проводиться процедура реорганизации и (или) ликвидации, а также отсутствовать решение арбитражного суда о признании претендента на участие в конкурсе банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.1.2. Деятельность претендента на участие в конкурсе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.1.3. В отношении претендента на участие в конкурсе должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков;
2.1.4. Наличие у претендента на участие в конкурсе свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к соответствующим работам.
2.2. Помимо соответствия требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего раздела, претендент на участие в конкурсе обязан предоставить заявку на участие в конкурсе, а также приложения к такой заявке, оформленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
2.3. При рассмотрении заявок претендент на участие в конкурсе не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае его несоответствия требованиям, установленным п. 2.1 настоящего раздела, а также в случаях:
2.3.1. непредставления претендентом на участие в конкурсе обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в конкурсе или об услугах, на оказание которых проводится конкурс;
2.3.2. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
2.4. Конкурсная комиссия отстраняет претендента на участие в конкурсе и (или) участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:
2.4.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом на участие в конкурсе (участником конкурса) в составе заявки на участие в конкурсе;
2.4.2. установления факта проведения ликвидации в отношении претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) и (или) принятия арбитражным судом решения о признании претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) - юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.4.3. установления факта приостановления деятельности претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) - юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Порядок подачи, отзыва, возврата заявок на участие в
конкурсе и порядок внесения изменений в них
3.1. Заявки на участие в конкурсе подаются претендентами на участие в конкурсе лично должностному лицу, ответственному за прием заявок на участие в конкурсе, указанному в п. 1 извещения, по месту (адресу) принятия заявок на участие в конкурсе, указанному в п. 4 извещения о проведении конкурса, в сроки, указанные в п. 3 извещения.
3.2. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.3. Для участия в конкурсе претендент подает заявку, составленную по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.
3.4. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации, в обязательном порядке должна содержать документы, указанные в приложении 4.
3.5. Претендент на участие в конкурсе указывает на конверте с заявкой и прилагаемых к ней документах свое фирменное наименование, почтовый адрес, ОГРН (ОГРНИП), ИНН. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка на участие в конкурсе, исключительно следующим образом:
Заявка
на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
3.6. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность сохранения его целостности при вскрытии.
3.7. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 3.6 настоящего приложения, организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.8. Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами на участие в конкурсе заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.
3.9. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом на участие в конкурсе, должна быть написана на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.10. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. Включение в заявку любых дополнений либо изменений, не содержащихся в форме заявки, установленной конкурсной документацией, а также исключение из заявки любых сведений, указанных в форме заявки, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.11. Заявка и опись документов к заявке должны быть подписаны уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе. При этом понятие "уполномоченного лица" приведено в п. 10, 11 и 12 приложения 5 к настоящей конкурсной документации.
3.12. Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
- Претендент на участие в конкурсе подает в письменном виде уведомление, скрепленное печатью и заверенное подписью уполномоченного лица претендента на участие в конкурсе, об отзыве заявки на участие в конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, дата, время, способ подачи заявки на участие в конкурсе.
- Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу фактического места нахождения организатора конкурса, указанному в п. 1 извещения о проведении конкурса. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери.
- Претенденты на участие в конкурсе имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.
- Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
3.13. Все заявки на участие в конкурсе, а также приложения к ним, не возвращаются, кроме отозванных претендентами на участие в конкурсе заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.
В случае установления факта подачи одним претендентом на участие в конкурсе двух и более заявок на участие в конкурсе, при условии, что заявки на участие в конкурсе, поданные ранее таким претендентом, не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента не рассматриваются и возвращаются претенденту на участие в конкурсе.
Возвращение заявок осуществляется организатором конкурса по адресу, указанному на конверте с заявкой, в срок, не превышающий одного месяца с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. В случае, если на конверте с заявкой не указан адрес претендента на участие в конкурсе, такой конверт может быть получен претендентом на участие в конкурсе не позднее одного года с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, по месту нахождения организатора конкурса, указанному в п. 1 извещения о проведении конкурса.
3.14. Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе.
Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
- Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указывается:
Изменения к заявке на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
- Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
- Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
- Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по тому же адресу, что и сами заявки на участие в конкурсе.
- Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
4. Внесение изменений в конкурсную документацию
4.1. Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию, не затрагивающие предмета конкурса, не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на сайте http://www.michrn.ru и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.
4.2. Срок подачи заявок на участие в конкурсе в случае внесения изменений в конкурсную документацию продлевается таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее 10 рабочих дней. Если изменения в извещении, конкурсной документации вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается в отношении конкретного лота.
4.3. Участники конкурса и претенденты, использующие конкурсную документацию с сайта http://www.michrn.ru, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.michrn.ru.
Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент или участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
5. Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений
положений конкурсной документации
5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.
5.2. Любой претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменном виде организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан разместить разъяснения на своем официальном сайте в форме электронного документа, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, с указанием предмета запроса, но без указания претендента на участие в конкурсе, от которого поступил запрос.
5.3. Запрос на разъяснение конкурсной документации оформляется по следующей форме.
(на бланке претендента на участие в конкурсе)
Дата, исх. номер.
в __________________________________
(наименование организатора конкурса)
Запрос на разъяснение конкурсной документации
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации на
участие в открытом конкурсе по определению организации на право заключения
договора, определенного п. 2 извещения о проведении конкурса:
№ пп.
Раздел конкурсной документации
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)
или по электронной почте:
___________________________________________________________________________
(адрес электронной почты организации, направившей запрос)
претендент на участие в конкурсе
(уполномоченное лицо) ____________ _____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе
6.1. Конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается.
6.2. Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов.
6.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе в случае представления документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
6.4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками на участие в конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.
6.5. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) претенденты не имеют права подать и изменять Заявки.
6.6. В первую очередь Конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" Конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.
6.7. При наличии письменного заявления Заявителя об отзыве заявки Конкурсная комиссия немедленно передает конверт с заявкой Заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками. В случае отсутствия на внешнем и (или) внутренних конвертах наименования и почтового адреса участника Конкурсная комиссия вскрывает внешний конверт и (или) один из внутренних конвертов с заявкой такого Заявителя и немедленно передает конверты Заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.
В случае отсутствия Заявителя, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с Заявками конверты с заявкой возвращаются такому Заявителю секретарем Конкурсной комиссии.
6.8. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
6.9. Конкурсная комиссия осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой Заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
5. Признание конкурса несостоявшимся
5.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
5.1.1. подана только одна заявка на участие в конкурсе;
5.1.2. не подано заявок на участие в конкурсе;
5.1.3. к участию в конкурсе допущен один участник;
5.1.4. к участию в конкурсе не допущен ни один участник.
5.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1.2 и 7.1.4 настоящей конкурсной документации, организатор конкурса объявляет о проведении повторного конкурса.
5.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1.1 и 7.1.3 настоящей конкурсной документации, организатор конкурса заключает договор с единственным участником конкурса.
6. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе
6.1. Для определения победителя конкурса организатор конкурса проводит оценку заявок претендентов на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе (далее - участников конкурса).
6.2. Из текста заявок участников конкурса должно письменно следовать их согласие на соблюдение условий договора, заключаемого организатором конкурса с победителем конкурса по его итогам.
6.3. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками.
6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого набрала наивысший итоговый рейтинг, исходя из критериев оценки заявок, указанных в приложении 6 к настоящей конкурсной документации.
6.5. В протоколе рассмотрения и оценки заявок каждому из участников конкурса присваиваются места с первого по последнее, в порядке убывания величины итогового рейтинга. В случае если несколько заявок на участие в конкурсе набрали одинаковую величину итогового рейтинга, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
6.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок.
6.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами конкурсной комиссии и не позднее 2 рабочих дней со дня подписания указанного протокола размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6.8. Протокол рассмотрения и оценки заявок может быть обжалован организатору конкурса в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня, следующего за днем официального размещения указанного протокола организатором конкурса.
7. Заключение договора по результатам проведения торгов
7.1. По результатам проведения торгов с победителем открытого конкурса заключается договор по форме, установленной в Приложении 7 к конкурсной документации, на условиях, предусмотренных в его заявке. Договор заключается на десятый рабочий день со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.
7.2. В случае, если победитель в установленные сроки не представил Техническому заказчику подписанный со своей стороны проект договора, договор заключается с участником торгов, занявшим второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом о результатах торгов.
7.3. Если участник, занявший второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом о результатах торгов, уклонился от заключения договора, то в этом случае проводится повторный конкурс.
7.4. В случаях, когда торги были признаны несостоявшимися в результате того, что только один претендент был признан участником торгов, договор заключается с единственным участником торгов на условиях, предусмотренных в его заявке, если указанная заявка соответствует требованиям, установленным документацией о торгах. В случае уклонения такого участника от заключения договора проводятся повторные торги.
8. Приложения к конкурсной документации
Приложение 1. Извещение о проведении конкурса.
Приложение 2. Сметы на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов по лотам.
Приложение 3. Заявка на участие в открытом конкурсе.
Приложение 4. Опись входящих в состав заявки документов.
Приложение 5. Перечень документов, представляемых участниками конкурса.
Приложение 6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Приложение 7. Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу.
Приложение 1
к конкурсной документации
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
наименование организатора конкурса
Администрация Мичуринского района Тамбовской области
местонахождение организатора конкурса
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, 45А, каб. 36
фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием заявок на участие в конкурсе, с указанием его адреса электронной почты и номера телефона
Бахолдина Ольга Алексеевна - ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района, тел.: (47545) 5-21-87 (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни)
Адрес электронной почты: stroit@r45.tambov.gov.ru
2.
предмет конкурса
Лот № 1. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Турмасово, ул. Калинина, д. 146;
Лот № 2. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Советская, д. 7;
Лот № 3. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: пос. им. Мичурина, ул. Горького, д. 8;
Лот № 4. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 13;
Лот № 5. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 8;
Лот № 6. Право заключения договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: с. Заворонежское, ул. Социалистическая, д. 112
3.
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе
08 часов 00 минут 16 июня 2015 г.
дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе
09 часов 00 минут 01 июля 2015 г.
4.
место (адрес) принятия заявок на участие в конкурсе с указанием этажа, номера кабинета
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, 3 этаж, каб. 34, тел.: (47545) 5-21-87
время приема заявок
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни)
5.
порядок подачи заявок на участие в конкурсе, включая требования к их оформлению
Определен разделом 3 конкурсной документации
6.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
01 июля 2015 года:
в 11-00;
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, 45А, каб. 34
место, дата и время рассмотрения заявок
03 июля 2015 года:
в 09-00;
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, 3 этаж, каб. 374
место, дата и время подведения итогов конкурса
07 июля 2015 года:
в 09-00;
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45А, 3 этаж, каб. 34
7.
способы получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте организатора конкурса: http://www.michrn.ru и доступна для ознакомления неограниченному числу лиц без взимания платы. Конкурсную документацию также можно получить по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Филиппова, 45А, каб. 34, обратившись к контактному лицу Бахолдиной Ольге Алексеевне - ведущему специалисту отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района по электронной почте: stroit@r45.tambov.gov.ru, либо лично в рабочие дни с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни)
8.
срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса
Определен разделом 9 конкурсной документации
9.
начальная (максимальная) цена договора подряда
Лот № 1. 9852 (девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля;
Лот № 2. 8200 (восемь тысяч триста двести) рублей;
Лот № 3. 6877 (шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей;
Лот № 4. 14663 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля;
Лот № 5. 14663 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля;
Лот № 6. 27273 (двадцать семь тысяч двести семьдесят три) рубля
максимальный срок выполнения работ
Не позднее 1 сентября 2015 года
минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг)
3 года
10.
срок, в течение которого организатор конкурса может отказаться от проведения конкурса
не позднее чем за один календарный день до наступления последнего дня срока приема заявок на участие в конкурсе
Приложение 2
к конкурсной документации
Не приводится.
Приложение 3
к конкурсной документации
Заявка
на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
___________________________________________________________________________
(наименование претендента на участие в конкурсе с указанием
организационно-правовой формы, места нахождения (почтового адреса и
юридического адреса), номера контактного телефона)
в лице ________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в
конкурсе.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке и
приложениях к ней.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной
документации, никаких претензий к конкурсной документации не имеем.
4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство
выполнить работы (оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить
выполнение требований, содержащихся в конкурсной документации и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
5. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование претендента на участие в конкурсе)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и (или) об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена.
6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке
на участие в конкурсе информации и подтверждаем право организатора
конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать договор с организатором конкурса и
предоставлять услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации
и условиями наших предложений.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение
работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной
документации и условиями нашего предложения.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного лица,
включая телефон, факс, адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
10. Реквизиты участника конкурса: ИНН: __________, КПП: __________,
ОГРН (ОГРНИП): ______________, юридический адрес: ________________________.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________________.
12. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе и
указанные в описи - на _____ стр.
Претендент на участие в конкурсе (уполномоченное лицо) ________________
(подпись)
М.П.
Приложение 4
к конкурсной документации
Опись
входящих в состав заявки документов
на участие в открытом конкурсе
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мичуринского
района в 2015 году.
Лот № _____ (указать номер лота)
на право заключения договора на осуществление строительного контроля
за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома
по адресу:
__________________________________________________________________
в составе заявки на участие в конкурсе представлены нижеперечисленные
документы, и что содержание описи и состав заявки совпадают.
№ п.п.
Наименование документа
Количество листов
1.
2.
...
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,
печать.
Приложение 5
к конкурсной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
1. Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, а также комплект документов в соответствии с требованиями конкурсной документации, согласно описи, в запечатанном конверте.
2. Все документы по описи, включая саму опись, а также заявка на участие в конкурсе, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скрепленных печатью, на обороте книги должно быть указано количество страниц, указанных цифрами и прописью, а также подпись лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись "Прошито и пронумеровано "__" листов", при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки на участие в конкурсе, и скреплена печатью претендента на участие в конкурсе.
3. Обязательными документами, подаваемыми претендентами на участие в конкурсе, наряду с заявкой на участие в конкурсе, являются:
3.1. Копия устава претендента на участие в конкурсе (для юридических лиц);
3.2. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении претендента на участие в конкурсе, выданная налоговым органом не более чем за 10 календарных дней до ее предоставления претендентом на участие в конкурсе;
3.3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника конкурса, указанные в п. 10, 11 и 12 настоящего приложения;
3.4. Копия свидетельства ИНН претендента на участие в конкурсе;
3.5. Копия свидетельства ОГРН (ОГРНИП) претендента на участие в конкурсе;
3.6. Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к соответствующим работам;
3.7. Коммерческое предложение по форме 1.
4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.
5. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
6. Все документы заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.
7. Все документы, представленные претендентами на участие в конкурсе в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В незаполненных пунктах (в случае их наличия) должен ставиться прочерк.
8. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
9. Заявку на участие в конкурсе может подписывать уполномоченное лицо претендента на участие в конкурсе, которым могут являться:
9.1. Руководитель юридического лица или лично индивидуальный предприниматель;
9.2. Лицо, действующее от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) на основании доверенности.
10. В случае, если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются одним из следующих документов:
10.1. Протокол общего собрания участников (акционеров), содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;
10.2. Решение единственного участника (акционера), содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;
10.3. Протокол совета директоров либо иного руководящего органа юридического лица, к полномочиям которого уставом юридического лица относится избрание руководителя, либо надлежащим образом заверенная выписка из такого документа.
11. В случае, если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является индивидуальный предприниматель, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются копией паспорта лица, являющегося индивидуальным предпринимателем.
12. Если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются оригиналом доверенности либо нотариально заверенной копией такой доверенности (доверенность должна быть подписана руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем)). Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены одним из документов, указанных в п. 10.1 - 10.3 и 11 настоящего приложения.
Форма 1. Конкурсное предложение претендента (участника)
На бланке участника размещения заказа
Дата, исх. номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящим
__________________________________________________________________________,
(наименование претендента)
предлагает выполнить работы по осуществлению строительного контроля за
проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по
адресу: ________________________________
на следующих условиях:
№ п/п
Условия выполнения работ (оказания услуг)
Значение показателя
1
Цена договора, предлагаемая участником (в рублях)
2
Опыт работы, в том числе количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
3
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
- с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
- с опытом работы более 5 лет
Приложение к коммерческому предложению:
1. Сведения об опыте выполнения работ по строительному надзору (Форма
1.1)
_______________________ ______________ /_______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Форма 1.1. Сведения об опыте выполнения работ по строительному надзору
N№ п/п
Наименование объекта, на котором выполнялись работы <*>
Наименование работ
Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, рублей
Период выполнения работ (даты начала и окончания)
Заказчик (генподрядчик) (адрес, контактный телефон)
1
2
3
4
5
6
--------------------------------
<*> Перечислить наиболее крупные объекты строительства, на которых
участник выполнял работы за последние 5 лет.
Приложение 6
к конкурсной документации
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Для определения лучших условий для исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) опыт работы: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
2. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям - 100.
3. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
3.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора", "опыт работы", "квалификация участника": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньше баллов получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
3.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по следующим подкритериям:
а) наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет;
б) наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 5 лет.
3.3. Выставление количества баллов заявкам по критериям осуществляется в соответствии с таблицей 1.
3.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
3.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - по критерию "Квалификация" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
Таблица 1
№ п/п
Наименование критерия
Значение критерия
Количество баллов
1
Цена договора:
Участником предложена цена договора, равная начальной (максимальной) цене
0
Участником предложена цена договора ниже начальной (максимальной) цены договора на количество процентов
5% (включительно) и менее
20
от 5,01% - до 10% (включительно)
30
от 10,01% - до 15% (включительно)
40
от 15,01% - до 20% (включительно)
50
20,01% и более
60
2
Опыт работы
Участник осуществляет аналогичную предмету конкурса деятельность
Менее 1 года
5
От 1 года до 3 лет
10
От 3 до 5 лет
15
Более 5 лет
20
3
Квалификация участника
Наличие квалифицированного персонала, подтвержденного документами, приложенными к конкурсной заявке
наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
10
наличие квалифицированного инженерного персонала с опытом работы более 5 лет
20
Приложение 7
к конкурсной документации
Проект договора
на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по
адресу: _____________________________
г. Мичуринск "___" ________ 20__ г.
Администрация Мичуринского района, уполномоченная Некоммерческой
организацией - "Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области" на
основании Договора о передаче функций технического заказчика от 05 марта
2015 г. на осуществление функций технического заказчика в рамках оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на территории Тамбовской области, именуемое в
дальнейшем "Технический заказчик", в лице врио главы администрации района
Щукина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор и нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает осуществление строительного контроля, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного
контроля за капитальным ремонтом многоквартирного дома, расположенного по
адресу: __________________________________________________________________.
1.2. Исполнитель:
1.2.1. Осуществляет контроль и надзор за качеством строительства в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана, требованиями технических регламентов, Договором подряда, заданием Заказчика.
1.2.2. От имени Заказчика осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и муниципальными органами (в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте строительства), организует приемку работ и сдачу Объекта строительства в эксплуатацию (в том числе приемку выполненных работ по отдельным этапам, приемку скрытых работ).
1.2.3. Осуществляет взаимодействие со Строительной организацией, связанное с производством работ на Объекте строительства, дает Строительной организации обязательные для исполнения указания, разъясняет возникающие при строительстве Объекта вопросы.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Оплата работ (услуг), выполняемых по настоящему Договору Генподрядчиком, осуществляется согласно Порядку оплаты договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в случае передачи функции технического заказчика органам местного самоуправления и (или) муниципальным бюджетным учреждениям, утвержденному Постановлением администрации Тамбовской области от 15 июля 2014 года № 767 (далее - "Порядок оплаты договоров подряда").
Расчет в размере ______ (__________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (или без НДС), по настоящему Договору осуществляется в сроки и в порядке, определяемых согласно Порядку оплаты договоров подряда.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: с _____ ___________ 2014 г. до 31 декабря 2015 г.
3.2. Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль за ходом строительства с периодичностью не реже двух раз в неделю.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект строительства в целях осуществления надзора за ведением строительных работ в течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
4.1.2. Принять от Исполнителя акт оказанных услуг и в течение __________ с момента его получения подписать акт или предоставить Исполнителю мотивированные возражения.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Истребовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.
4.3. Обязанности Исполнителя:
4.3.1. Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.
4.3.2. Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на Объекте строительства, в течение срока действия настоящего Договора.
4.3.3. Принимать участие в переговорах со Строительной организацией с целью уточнения условий Договора подряда, графика производства работ, проектно-сметной документации, технологии производства работ.
4.3.4. Осуществлять контроль правильности оформления и соответствия строительным нормам и правилам (далее - СНиП), государственным стандартам (далее - ГОСТ), иным техническим регламентам и законодательству.
4.3.5. Осуществлять контроль за соблюдением Строительной организацией строительных и технологических процессов.
4.3.6. Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиПами, ГОСТами, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации.
4.3.7. Осуществлять контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренными Договором подряда, и графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.
4.3.8. Контролировать своевременное устранение Строительной организацией недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ.
4.3.9. Участвовать в приемке законченных этапов работ.
4.3.10. Участвовать в приемке и составлении актов скрытых работ.
4.3.11. Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам работ и качеству.
4.3.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний дать указание Строительной организации о приостановлении работ при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;
- нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ.
4.3.13. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные строительно-монтажные работы, незамедлительно известить об этом Заказчика и потребовать от Строительной организации (без увеличения стоимости работ по Договору подряда) устранения отмеченных недостатков в порядке и сроки, которые установлены Договором подряда.
4.3.14. Представить Заказчику результат оказанных услуг в виде письменного отчета в следующем порядке.
4.4. Права Исполнителя:
4.4.1. В пределах своей компетенции давать указания Строительной организации, в том числе требовать выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, запрещать Строительной организации использование не отвечающих нормативно-техническим актам недоброкачественных строительных материалов, деталей и конструкций.
4.4.2. Вносить в исполнительную документацию обязательные для Строительной организации требования и указания о качестве строительства, применяемых материалов, деталей и конструкций.
4.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Строительной организацией предписаний органов государственного строительного надзора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Споры, возникшие между Сторонами при выполнении обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае если результат переговоров не будет достигнут, споры подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
"Технический заказчик"
Администрация Мичуринского района Тамбовской области
Юридический адрес:
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 45-а, Тел./факс: (47545) 5-34-93 ИНН: 6807001194, КПП: 682701001
Врио главы администрации Мичуринского района _________________ С.В.Щукин
"Исполнитель"
------------------------------------------------------------------